黄莉丽----某某有限公司与某某化工科技有限公司定作纠纷上诉一案代理词
代 理 词
审判长、审判员：
根据本案事实和有关法律规定，我发表如下代理意见：
一、一审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应当驳回上诉，维持原判决。
庭审中，被上诉人出具的双方签订的合同、交货清单及产品质量证明书及上诉人付款的收据，可以非常清楚地证实，2011年6月22日，上诉人与被上诉人双方签订了价款为104万元的合同，由被上诉人为上诉人定作两台回转窑设备。被上诉人依合同约定履行了定作物的交付的义务，交付的设备符合相关标准、设计图样和技术条件的要求，被上诉人完全履行了合同约定的义务，而上诉人却仅支付了82万元，拖欠22万元的合同价款未支付。依照合同法第一百零七条等相关法律规定，上诉人应当履行支付拖欠合同价款22万元的义务，并应当从合同约定的应付款之日起支付相应的利息，所以一审判决上诉人支付被上诉人货款22万元及利息，认定事实清楚，适用法律正确，依法应当驳回上诉，维持原判决。
二、被上诉人履行合同义务符合法律规定，没有违约，上诉人的上诉理由均不能成立。
1、安装问题。
合同是约定双方权利义务的依据，本案，双方的合同未约定由被上诉人进行安装，所以安装不在被上诉人的合同义务范围内，上诉人要求被上诉人安装设备，被上诉人完全有权利拒绝。
2、关于交货期问题。
实际交货时间晚于合同约定的时间不是被上诉人自身原因造成的，而是由于上诉人违约，没有及时付款、提货以及图纸存在诸多技术问题（如图纸无尺寸、无材质等等）、上诉人对图纸进行了设计变更等原因造成的。
（1）、上诉人违约，没有及时付款（上诉人预付款、提货款的支付均晚于合同约定的期限），货也没有及时提。
合同第九条的约定：“合同签字盖章生效后10日内需方（上诉人）先付合同总价的20%预付款，提货前付合同总价的60%提货款，货到现场一个月内付合同总价的10%到货款，留10%质保金。”依照上述约定上诉人应于2011年7月2日前支付预付款，而上诉人实际支付预付款的时间却是2011年7月9日（收款收据），且没有完全支付（少支付8000元，合同与收款收据可以证实）
另外，依照合同约定，提货前付合同总价的60%的提货款，而上诉人提货款也未及时支付。2011年11月10日被上诉人开始给上诉人交付设备（发货清单可以证实），上诉人仍未支付提货款，一直到2011年12月15日才支付了提货款（收款收据可以证实），而且仍然是没有完全支付（少支付4000元，加上预付款少支付8000元，合计少支付12000元，合同与收款收据可以证实）。
《中华人民共和国合同法》第六十六条规定：“当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。”
双方合同约定“提货前付合同总价的60%的提货款”，所以上诉人于2011年12月15日付款，被上诉人于2011年12月16日、2011年12月17日交付全部设备符合合同及法律规定。
（2）、庭审被上诉人出示的图纸及来往函件可以证实，上诉人提供的图纸存在诸多技术问题，有无尺寸、无材质等等；上诉人对图纸进行了设计变更，这些问题毫无疑问会延误被上诉人的工期，导致实际交货的时间晚于合同约定的时间。
3、质量问题。
被上诉人交付的设备符合相关标准、设计图样和技术条件的要求，没有质量问题。
虽然上诉人在上诉状中提及被上诉人交付的设备存在质量问题，但庭审中，上诉人未再提及设备质量问题，更无举证，对此问题不再赘述。
4、上诉人所谓的损失没有事实依据，且已超过诉讼时效，所以其所谓的损失不应当支持。
被上诉人出具的陕县工商行政管理局的《私营企业信息基本注册信息查询单》及《变更信息单》可以非常清楚地证实：2014年9月28日上诉人才完成筹建，被上诉人向上诉人交付设备的最完时间——2011年12月17日，上诉人仍处于筹建阶段，被上诉人交付设备的时间距离上诉人完成筹建，相隔2年9个多月，所以上诉人所说的交付迟延给其造成损失没有事实依据，站不住脚。
5、利息问题。
《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”第一百一十二条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。”上诉人迟延支付合同价款22万元，被上诉人要求依照合同约定依照银行同期贷款利率计付利息，符合法律规定。
综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，上诉人的上诉理由均不能成立，故依法应当查明事实后，驳回上诉，维持原判决。
以上代理意见，请合议庭合议时予以采信，谢谢！
河南蓝剑律师事务所
黄莉丽 律师
2015年7月13日
三门峡律师|三门峡律师网：河南蓝剑律师事务所 版权所有 备案号：豫ICP备10207368号-1
地址：河南省三门峡市商务中心区明珠大厦12楼 邮政编码：472000 电话：0398-3690909